第117章 (第5/6页)
、更换材料
12其他第三方原因与工程有关的第三方问题引发的。
三、合同冲突处理
不同效力等级的该合同文件之间的冲突。解释顺序：合同协议书>中标通知书>投标书及附件>施工合同专用条款>施工合同通用条款>标准、规范有关技术文件>图纸>工程量清单>工程量报价单及预算书
同等效力层的合同文件存在的冲突：后签合同优先于先签合同。若同合同文件中不同条款冲突一般特殊条款优先
四、不可抗力（风险承担范围）
1工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料或未安装设备油发包人承担
2人员伤亡油其所在单位承担
3承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担
4停工期间，承包人应工程师要求留在工地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担
5工程所需清理，修复费用由发包人承担
6延误工期相应顺延
五、索赔的处理过程
索赔事件——承包商提出索赔——承包人准备索赔文件——提交——监理工程师审核——监理工程师与承包商谈判～是否达成一致～否监理工程师单方面提出意见～是双方达成最终处理意见～报业主批准～批准签发变更指令承，包商是否接受是索赔纳入付款证书或修改竣工日期～否（不批准，不接受）转入争议的解决程序～调节仲裁诉讼～调节书等～结束
六、索赔文件组成
1总论部分
2合同引证
3论证
4论据
七、编写索赔文件有哪些
1事件的真实性
2报告内容齐全
3报告文字处理恰当
4责任分析应清楚、准确、有逻辑性
5索赔报告要简洁，条理清楚
-->>(第5/6页)（本章未完，请点击下一页继续阅读）